劳务分包合同(适用于各类行业领域)


工程劳务分包合同模板
前言
根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规,本合同由甲方(承包人)与乙方(劳务分包人)经平等协商,自愿达成,以明确双方在[工程项目]工程劳务分包中的权利义务关系,特订立本合同。
一、工程项目概况
1. 工程项目名称:[工程项目名称]
2. 工程项目地点:[工程项目地点]
3. 立项及批准文号:[立项及批准文号]
二、劳务分包范围
(一)分包合同范围:[分包合同范围详细说明]
(二)劳务分包作业范围及内容:[劳务分包作业范围及内容详细说明]
三、劳务分包作业期限
1. 计划开始日期:[计划开始日期]
2. 计划完工日期:[计划完工日期]
3. 作业总日历天数:[作业总日历天数]天
四、劳务作业质量标准
劳务作业质量应符合[劳务作业质量标准]标准,并满足甲乙双方合同约定的质量要求。
五、劳务分包合同价格
本合同甲乙双方协商约定劳务分包合同价为[合同价]元(人民币),大写:[合同价大写]元。
六、劳务分包人资质
1. 劳务分包人资质编号:[资质编号]
2. 资质专业及等级:[资质专业及等级]
七、项目经理、施工队长及劳动力管理员
1. 甲方委派的现场项目经理:[项目经理姓名],职务:[项目经理职务],工程建造师(项目经理)证书号:[工程建造师(项目经理)证书号],身份证号码:[身份证号码],委托权限:[委托权限]。如有变动,应提前 7 日书面通知乙方。
2. 乙方委派的现场负责人:[负责人姓名],职务:[负责人职务],岗位证书号:[岗位证书号],身份证号码:[身份证号码],委托权限:[委托权限]。如有变动,应提前 7 日书面通知甲方。
八、甲方义务
1. 指派项目经理全面履行甲方与发包人的合同,组织实施施工管理工作,对工程工期和质量负责;
2. 编制科学合理的施工组织设计,协调解决非乙方独立使用的临时设施、水电供应、施工场地等问题;
3. 按时提供图纸、材料和设备,确保满足施工需要;
4. 按合同约定及时向乙方支付劳务报酬。
九、乙方义务
1. 对劳务分包范围内工程质量负责,投入具有相应资格证书的熟练工人;
2. 严格按照合同约定和施工规范组织施工,保证工程质量和工期;
3. 遵守施工安全生产规章制度,确保施工安全;
4. 自觉接受甲方和有关部门的监督检查;
5. 妥善保管并合理使用甲方提供的机具、材料和设施;
6. 为下属职工办理社会保险和缴纳相关费用;
7. 服从甲方转发的发包人和工程师的指令;
8. 若非合同另有约定,乙方对劳务作业内容的实施和完工负责,并承担与劳务作业相关的义务。
十、安全施工
乙方应严格遵守安全生产规定,负责对现场作业人员进行安全教育,采取必要的安全防护措施。乙方应随时接受行业安全检查人员的监督检查,并承担因安全事故造成的责任。
十一、违约责任
甲乙双方任何一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担违约赔偿责任。赔偿金额由有关部门依法裁定。
十二、争议解决
本合同在履行中产生的争议,双方应协商解决。协商不成的,任何一方均可向[仲裁机构名称]提请仲裁,或向[法院名称]提起诉讼。
十三、其他约定
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至全部工程验收合格之日止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
签字盖章:
甲方(承包人): 乙方(劳务分包人):
单位名称: 单位名称:
法定代表人: 法定代表人:
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
日期: 日期:2. 保险
甲方负责为施工人员办理意外伤害保险,承担保险费用。乙方负责为施工人员办理工伤保险,承担保险费用。施工现场所需的个人防护用品由乙方提出计划,甲方及时按计划组织供应。
3. 安全管理
甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理规定施工。因甲方现场管理不当导致安全事故的,甲方承担相应责任和费用。
11. 劳务报酬
1. 本工程采用固定劳务报酬,总额为人民币¥______________(大写:_________________________)。
2. 劳务报酬支付:甲方收到建设单位拨付的工程款后,按照劳务报酬金额占工程总造价的比例向乙方支付。
3. 本合同劳务报酬根据现有施工图确定,结算时按实进行调整。
4. 甲方与乙方约定的劳务报酬支付方式,非乙方向其下属作业人员支付工资的依据。乙方应按照相关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工资等劳资纠纷,由乙方承担全部责任和费用,与甲方无关。
12. 合同文件
本协议与以下文件共同构成合同文件:
1. 中标通知书(如有);
2. 投标函及其附件(如有);
3. 专用合同条款及其附件;
4. 通用合同条款;
5. 技术标准和要求;
6. 图纸;
7. 已标价工作量清单或预算书(如有);
8. 其他合同文件。
以上合同文件中包括合同当事人对文件所做的补充和修改,同类型文件以最新签署的为准。
13. 承诺
1. 承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 劳务分包人承诺按照法律规定和合同约定完成劳务分包工作,确保质量和安全,不转包或再分包,并按时足额向作业人员发放工资。
3. 通过招投标形式签订合同的承包人与劳务分包人,理解并承诺不再就同一工作签订与合同实质性内容相背离的协议。
14. 争议
合同履行过程中,发包人和承包人发生争议,可自行和解或申请主管部门调解。不愿调解或调解不成的,约定采用以下方式解决争议:
1、向_____________仲裁委员会申请仲裁;
2、向_____________所在地人民法院起诉。